当前位置:首页 > 债权债务 > 正文内容

工程项目合同变更索赔产生的根本原因有哪些? 工程项目变更索赔95个案例

法律咨询网2023-09-14 16:12:18债权债务82

目录摘要:

水利工程施工索赔产生的原因?

在工程建设中工程索赔是经常发生的,其主要原因有: 设计方面在工程施工阶段发生设计与实际间的差异等原因导致的工程项目在工期、人工、材料等方面的索赔。

工程索赔的原因有很多,主要可概括为5个方面。

法律分析:施工索赔的原因包括:法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费;由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用;分包人的索赔费等。

合同变更将会给承包商带来额外的工作,因此它也是引起施工索赔的一个主要的因素,合同变更的表现形式较多,主要包括以下几个方面:(1)发包方由于种种原因,对工程项目有了新的要求,如提高或降低装饰标准,用途发生变化,清减预算。

图纸或指示延误引起的索赔:在施工过程中,监理工程师未能在合理的时间内发出施工所需要的详细或补充的图纸或发出了不适合的图纸或指示,且实际上造成了工程进度的拖延而产生费用增加。

施工工程索赔的方法及常见的施工索赔原因?

索赔的依据有工程项目合同变更索赔产生的根本原因有哪些?:⑴构成合同的原始文件是施工索赔的主要依据。包括:施工合同、中标通知书、投标文件、技术规范、图纸以及工程量清单等。提出索赔时工程项目合同变更索赔产生的根本原因有哪些?,必须明确说明所依据的对应合同条款。 ⑵工程师的指令。

工程索赔的方式需要根据不同的方面来进行,比如发包人因为合同文件的组成部分而导致受损的,可以要求赔偿,有些工程施工过程中因为施工失误导致工期延长的,也可以要求赔偿,发包人因为工程价款有争议的,也可以进行索赔。

施工索赔的含义和特征施工索赔是在合同履行中,合同一方因对方不履行或不适当履行义务而遭受损失时向对方提出的价款与工期补偿的要求。

这些事件的起因主要有以下几个方面:业主违约。业主或工程师未履行或未正确履行合同责任,拖延合同责任范围内的工作,工程管理疏忽,未按合同规定交付资料及施工作业条件,不按合同支付工程款等。 合同缺陷。

引起工程索赔的原因有哪些

1、本题考查的是建设项目施工阶段工程造价的计价与控制。工程索赔的主要原因包括:当事人违约、不可抗力或不利的物质条件、合同缺陷、合同变更、监理人指令、其他第三方原因。选项D,是正常行为,不成为索赔的依据。

2、承包商可依据相关合同条款进行索赔。 其他原因引起的索赔 业主指定的分包商出现工程质量不合格、工程进度延误等违约情况;合同范围内未明确说明,但对施工造成费用和工期增加;施工过程设计有误对设计修改而引起的变更等等。

3、图纸或指示延误引起的索赔:在施工过程中,监理工程师未能在合理的时间内发出施工所需要的详细或补充的图纸或发出了不适合的图纸或指示,且实际上造成了工程进度的拖延而产生费用增加。

4、因工程变更(含设计变更、发包人提出的工程变更、监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成的时间、费用损失。

5、工程索赔常见理由 依据《标准施工招标文件》,承包人索赔理由主要是由于发包人原因导致的工期延误等情形,以及承包人遭遇不利条件、不可抗力等。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由www.64599.cn律师在线服务平台24小时免费发布,如需转载请注明出处。

本文链接:https://www.64599.cn/article/10010.html

分享给朋友:

“工程项目合同变更索赔产生的根本原因有哪些? 工程项目变更索赔95个案例” 的相关文章

用行为的方式进行承诺可以吗 用行为的方式进行承诺可以吗对吗

用行为的方式进行承诺可以吗 用行为的方式进行承诺可以吗对吗

目录摘要: 1、受要约人做出承诺的情形有哪些?要约和邀约一样吗? 2、口头承诺需要负法律责任吗 3、口头承诺有法律效力吗 受要约人做出承诺的情形有哪些?要约和邀约一样吗? 1、受要约人做出承诺的形式有:(一)如果法律或要约中没有明确规定必须用书面形式承诺的情况下,受要约人可以以口头或书面等明确的方式做出承诺;(二)受要约人可以以默示方式做出承诺。2...

微信定金没有旅游合同有效吗 微信定金没有旅游合同有效吗安全吗

微信定金没有旅游合同有效吗 微信定金没有旅游合同有效吗安全吗

目录摘要: 1、微信付了定金没签合同 2、微信交定金没有签合同 3、旅游交了定金没签合同能退吗 4、网上签订合同是否有效 5、没签合同交微信收定金生效吗 微信付了定金没签合同 1、收定金一方如果违约的,即使没签合同也是需要双倍返还的,因为定金合同已经生效,法律上明确规定了如果支付定金方违约的,那么是无法退钱的,如果是收定金的一方违约,那么是...

合同签订能用电子传真吗 合同签字可以传真吗

合同签订能用电子传真吗 合同签字可以传真吗

www.64645.cn专业律师在线服务平台给各位分享合同签订能用电子传真吗的相关知识,小编也会对合同签字可以传真吗进行解释,如果能解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始阅读吧! 目录摘要: 1、做外贸和客户签合同是用邮寄的方式吗,传真,email不可以是吗 2、合同怎么写?用传真可以吗? 3、传真签协议具有法律效力吗 4、合同能传真吗...

经理签合同赚公司差价会坐牢吗 经理签合同有效吗

经理签合同赚公司差价会坐牢吗 经理签合同有效吗

生活中难免会遇到各种各样的法律问题和疑惑,今天www.64645.cn专业律师在线服务平台免费给大家解答经理签合同赚公司差价会坐牢吗相关法律知识,有问题的可以咨询在线律师,专业律师在线解答您经理签合同赚公司差价会坐牢吗及经理签合同有效吗,一对一提供优质法律服务。目录摘要: 1、合同纠纷会坐牢吗? 2、作为公司经理帮公司签合同构成合同诈骗1800万判多少年...

抵押后租赁的房屋被法院拍卖怎么办 租赁在抵押之前的房屋法院已拍卖

抵押后租赁的房屋被法院拍卖怎么办 租赁在抵押之前的房屋法院已拍卖

www.64645.cn专业律师在线服务平台给各位分享抵押后租赁的房屋被法院拍卖怎么办的相关知识,小编也会对租赁在抵押之前的房屋法院已拍卖进行解释,如果能解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始阅读吧! 目录摘要: 1、租的房子被法院拍卖了怎么办 2、先租后抵押房子被拍卖承租人怎么处理 3、拍卖的房子有租赁怎么办 4、房屋租赁期间法院拍卖怎...

贷款需要担保的要签担保合同吗 贷款需要担保的要签担保合同吗合法吗

贷款需要担保的要签担保合同吗 贷款需要担保的要签担保合同吗合法吗

生活中难免会遇到各种各样的法律问题和疑惑,今天www.64645.cn专业律师在线服务平台免费给大家解答贷款需要担保的要签担保合同吗相关法律知识,有问题的可以咨询在线律师,专业律师在线解答您贷款需要担保的要签担保合同吗及贷款需要担保的要签担保合同吗合法吗,一对一提供优质法律服务。目录摘要: 1、在银行贷款必须要担保人吗 2、银行续贷担保人需要重新签字的吗...